Frankreich, Lyon: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2022/S 015-035607)

21/01/2022

S15

Frankreich-Lyon: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 015-035607

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: dir-Centre Est
Postanschrift: direction Interdépartementale des Routes Centre-Est – 228 rue Garibaldi
Ort: Lyon Cedex 03
NUTS-Code: FRK Auvergne-Rhône-Alpes
Postleitzahl: 69446
Land: Frankreich
E-Mail: Cgr.srex-lyon.dirce@developpement-durable.gouv.fr
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.dir.centre-est.developpement-durable.gouv.fr/

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung

II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

mission de maîtrise d’oeuvre relative à la reconstruction du Centre d’entretien et d’intervention (Cei) de Machezal – district de Lyon

Referenznummer der Bekanntmachung: dirce-xly-cgr-21-machezal

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

réalisation des études de conception, le suivi des travaux et les opérations de réception pour les travaux de reconstruction du Centre d’entretien et d’intervention (Cei) de Machézal, district de Lyon. Cette reconstruction comprend : La démolition de la totalité des bureaux, locaux communs et garages ; La réimplantation et reconstruction de la totalité des bureaux, locaux communs et garages dans une construction neuve implantée contre le relief, sur deux niveaux : – rez-de-chaussée bas : garages et ateliers ; – rez-de-chaussée haut : bureaux et locaux communs. Le nouveau bâtiment créé intégrera obligatoirement des matériaux biosourcés ou géosourcés

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 126 650.00 EUR

II.2)Beschreibung

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: FRK25 Loire

Hauptort der Ausführung:

cei de Machézal, Lieu dit l’etoile, 42114 MACHEZAL

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

mission de maîtrise d’oeuvre relative à la reconstruction du CEI de Machézal (district de Lyon)Le contenu de la mission confiée au titulaire sera constitué des missions suivantes : esq, avp (aps et apd), pro, act, exe, visa, det, aor et OPC

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Valeur technique appréciée au regard du mémoire justificatif et explicatif et décomposé en trois sous-critères pondérés / Gewichtung: 50

Qualitätskriterium – Name: Sous-critère no1 : perception et compréhension du programme (40 % du critère “ valeur technique „) / Gewichtung: 40

Qualitätskriterium – Name: Sous-critère no2 : maîtrise de la notion de faible impact environnemental ou qualité environnementale des bâtiments pour répondre aux objectifs du maître d’ouvrage d’une démarche de développement dura / Gewichtung: 40

Qualitätskriterium – Name: Sous-critère no3 : références et compétences de l’équipe affectée à la mission dans le domaine des matériaux biosourcés ou géosourcés (20 % du critère “ valeur technique „) / Gewichtung: 20

Kostenkriterium – Name: Prix des prestations “ est décomposé en deux sous-critères pondérés / Gewichtung: 50

Kostenkriterium – Name: Sous-critère no1 : montant global de la prestation (80 % du critère “ prix des prestations „) / Gewichtung: 80

Kostenkriterium – Name: Sous-critère no2 : justification de la proposition de rémunération au regard de l’étendue de la mission, son degré de complexité, l’importance des travaux et leur complexité (20 % du critère “ prix de / Gewichtung: 20

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

le marché comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle.Tranche ferme : Phase de conception (esq, avp, pro, Act)Tranche optionnelle : Phase d’exécution des travaux (exe, visa, det, aor et Opc)Le délai d’exécution de la tranche ferme est de 14 mois à compter de la notification du marché.Le délai d’exécution de la tranche optionnelle est de 30 mois à compter de la date fixée dans l’ordre de service prescrivant de commencer l’exécution des prestations de la tranche considérée.Le délai limite de notification, par ordre de service de la décision d’affermissement de la tranche optionnelle est de 24 mois à compter de la date de début d’exécution de la tranche ferme.Le maître de l’ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations similaires à celles du présent marché après passation d’un ou de plusieurs marchés négociés en application de l’article R.2122-1 du CCP

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung

IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben

IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 164-431216

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems

IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2021.1700060774 -1100056154

Bezeichnung des Auftrags:

mission de maîtrise d’oeuvre relative à la reconstruction du Centre d’entretien et d’intervention(cei) de Machezal – district de Lyon

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe

V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

11/01/2022

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 8

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: fertile architecture- mandataire
Postanschrift: 368 chemin du Roman
Ort: Saint-Vincent-de-Boisset
NUTS-Code: FR France
Postleitzahl: 42120
Land: Frankreich
Internet-Adresse: https://fertile-architecture.eu/

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: geay Lionel – cotraitant
Postanschrift: 260 impasse de Gourde
Ort: Commelle Vernay
NUTS-Code: FR France
Postleitzahl: 42120
Land: Frankreich
Internet-Adresse: https://www.untec.com/annuaire/lionel-geay/

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: sas abac ingenierie – cotraitant
Postanschrift: 22-24 rue de la Berge
Ort: Roanne
NUTS-Code: FR France
Postleitzahl: 42300
Land: Frankreich
Internet-Adresse: https://abac-ingenierie.fr/

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 126 650.00 EUR

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: tribunal administratif de Lyon Palais des juridictions administratives
Postanschrift: 184 rue Duguesclin
Ort: Lyon Cedex 3
Postleitzahl: 69443
Land: Frankreich
E-Mail: Greffe.ta-lyon@juradm.fr
Telefon: +33 487635000
Fax: +33 487635250
Internet-Adresse: http://Lyon.tribunal-administratif.fr

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

les recours susceptibles d’être formés pour contester la passation du marché:- référé précontractuel : depuis le début de la procédure de passation jusqu’à la signature du contrat (articlel551-1 du Code de Justice Administrative);- référé contractuel : 31 jours à compter de la date de publication de l’avis d’attribution du marché (article L551-13 à L551-23 et R551-7 à R551-10 du Code de Justice Administrative);-Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décisiond’infructuosité (articles R421-1 à R421-3 du Code de Justice Administrative);-Recours de plein contentieux : dans un délai de 2 mois à compter de l’accomplissement des mesures depublicité concernant l’attribution du marché.Ce tribunal peut être saisi par voie dématérialisée par le dépôt d’une requête sur le site www.telerecours.fr

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

18/01/2022

Zurück zur Startseite