Startseite » Ausschreibung »

Frankreich, Basse-Terre: Design contest (2021/S 015-033913)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Frankreich, Basse-Terre: Design contest (2021/S 015-033913)

22/01/2021

  
S15

Frankreich-Basse-Terre: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2021/S 015-033913

Wettbewerbsbekanntmachung

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Conseil départemental de la Guadeloupe
Postanschrift: boulevard Félix Eboué
Ort: Basse-Terre
NUTS-Code: FRY10 Guadeloupe
Postleitzahl: 97100
Land: Frankreich
Kontaktstelle(n): Mme Josette Borel-Lincertin — président
E-Mail: marie-andree.jonot@cg971.fr
Telefon: +33 590806245
Fax: +33 590806231
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.marches-securises.fr
Adresse des Beschafferprofils: https://www.marches-securises.fr

I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.marches-securises.fr

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:

Offizielle Bezeichnung: Conseil départemental de la Guadeloupe
Postanschrift: DGIDD — Direction des bâtiments départementaux Desmarais
Ort: Basse-Terre
NUTS-Code: FRY10 Guadeloupe
Postleitzahl: 97100
Land: Frankreich
Kontaktstelle(n): M. Philippe Coquin
E-Mail: philippe.coquin@cg971.fr
Telefon: +33 590806237
Fax: +33 590806219
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.cg971.fr

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.marches-securises.fr

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Concours restreint de maîtrise d’œuvre pour la construction de la cite administrative du jardin d’essai

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Concours restreint sur esquisse préalable à la conclusion d’un marché négocié avec le ou les lauréats du concours, conformément à l’article R. 2122-6 du code de la commande publique. Le Conseil départemental souhaite rassembler l’ensemble de ces personnels sur un site unique, pour l’amélioration du fonctionnement de ses services du secteur social et médico-social. Ce regroupement représente 400 agents environ répartis aujourd’hui sur les sites sociaux et médico-sociaux des villes des Abymes, de Baie-Mahault et de Pointe-à-Pitre. Le site retenu est celui du jardin d’essai, d’une emprise foncière de 14 897 m2 (parcelle Co77) et 2 212 m2 pour la route d’accès (parcelles Co74 et Co78), situé aux Abymes. La surface utile est de l’ordre de 6 600 m2 environ. Ce projet devra s’inscrire dans la certification Haute qualité environnementale bâtiment durable 2016 avec un niveau très performant voire excellent. Une attention particulière sera portée à la conservation des arbres existants de qualité. Quatre candidats seront sélectionnés sur la base des critères décrits à l’article II-13a) du règlement et donc seuls admis à présenter une offre.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.10)Kriterien für die Auswahl der Teilnehmer:

Critères de sélection des candidatures: chaque équipe sera classée selon les critères suivants et chacun des critères sera jugés sur 5 points:

1) la note motivée (2 de l’article 2-1),

2) les compétences, les capacités financières, les capacités professionnelles ainsi que les moyens techniques de l’équipe (3 de l’article 2-1),

3) la qualité des références significatives de l’architecte (4 de l’article 2-1),

4) la qualité des références des membres de l’équipe (5 de l’article 2-1).

Critère 1: le barème est le suivant:

— 2 points pour évocation de la problématique des nouveaux postes de travail;

— 1 point pour évocation de la problématique environnement;

— 1 point pour évocation de la maîtrise des coûts;

— 1 point pour la prise en compte du contexte général du site.

Critère 2: le barème est le suivant:

— 1,25 points pour la constitution et compétences de l’équipe;

— 1,25 points pour les capacités financières de l’équipe;

— 1,25 points pour les capacités professionnelles de l’équipe;

— 1,25 points pour les moyens techniques de l’équipe.

Critère 3: le barème est le suivant:

— 4 à 5 points pour les références très satisfaisantes;

— 2 à 3 points pour les références satisfaisantes;

— 0 à 1 point pour les références peu satisfaisantes.

Critère 4: le barème est le suivant:

— 2 points pour construction ou rénovation d’ouvrages de coût et de surface similaires;

— 2 points pour construction ou rénovation de bâtiments administratifs;

— 1 point pour bâtiment durable.

Critères de sélection des offres: offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous (par ordre de coefficient de pondération décroissant):

— critère 1: urbanisme et paysage 25 %,

— critère 2: fonctionnalité 25 %,

— critère 3: énergie et environnement 20 %,

— critère 4: technique 15 %,

— critère 5: économie de projet 15 %.

Critère 1: urbanisme et paysage: valeur urbanisme et paysage de l’offre appréciée, notée sur un total de 10 points comme suit:

a) qualité d’insertion du projet dans son environnement y compris film (4 points);

b) respect des contraintes réglementaires (2 points);

c) qualité de traitement des espaces verts et des transitions espace privé/public (2 points);

d) qualité d’intégration du stationnement (2 points).

Critère 2: fonctionnalité: valeur fonctionnalité de l’offre appréciée, notée sur un total de 10 points comme suit:

a) justification du parti architectural et fonctionnel proposés (2,5 points);

b) adéquation avec le programme des besoins et des exigences de confort (2,5 points);

c) état des surfaces utiles et respect du programme des surfaces (2,5 points);

d) traitement des espaces intérieurs et grandes options pour le second-œuvre (2,5 points).

Critère 3: énergie et environnement: valeur énergie et environnement de l’offre appréciée, notée sur un total de 10 points comme suit:

a) qualité de la démarche environnementale proposée dont la prise en compte de l’objectif de certification HQE Bâtiment durable 2016 (traitement des eaux pluviales, traitement des déchets…) (5 points);

b) qualité des solutions d’optimisation énergétiques proposées (5 points).

Critère 4: technique: valeur technique de l’offre appréciée, notée sur un total de 10 points comme suit:

a) adéquation du système constructif au parti architectural (3 points);

b) matériaux mis en œuvre (3 points);

c) respect du programme (4 points).

Critère 5: économie de projet: valeur économie de projet de l’offre appréciée, notée sur un total de 10 points comme suit:

a) respect de l’enveloppe financière prévisionnelle (4 points);

b) délai d’exécution des différentes phases d’études (3 points);

c) délai prévisionnel d’exécution des travaux (3 points).

Note globale: la note globale de l’offre (notée sur 10) sera obtenue en additionnant les notes des cinq critères, pondérées des coefficients qui leur sont affectés.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand

Die Teilnahme ist einem bestimmten Berufsstand vorbehalten: ja

Beruf angeben:

Le concours s’adresse à des équipes de concepteurs choisies en fonction de leurs compétences, de leurs moyens techniques, financiers et de leurs références. La composition de l’équipe est définie à l’article 2.1 du règlement de la consultation.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.2)Art des Wettbewerbs

Nichtoffen

Anzahl der in Erwägung gezogenen Teilnehmer: 4

IV.1.7)Namen der bereits ausgewählten Teilnehmer:
IV.1.9)Kriterien für die Bewertung der Projekte:

Concours restreint de maîtrise d’œuvre selon les articles R. 2172-2; R. 2162-15 à R. 2162-21 du code de la commande publique. Conformément aux dispositions du code de la commande publique, la procédure est divisée en deux étapes:

A) la première étape consiste à présélectionner quatre candidats et ainsi d’établir la liste des candidats sur la base des justificatifs de candidatures qui seront produits [cf. article II-12a) du présent RC];

B) la deuxième étape consiste à envoyer simultanément à tous les candidats sélectionnés après examen de leur candidature, un dossier de consultation des concepteurs afin qu’ils puissent produire dans un second temps les pièces de l’offre définies à l’article II-12b) du règlement de la consultation.

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Projekte oder Teilnahmeanträge

Tag: 01/03/2021

Ortszeit: 13:00

IV.2.3)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Projekte erstellt oder Teilnahmeanträge verfasst werden können:

Französisch

IV.3)Preise und Preisgericht
IV.3.1)Angaben zu Preisen

Es werden ein oder mehrere Preise vergeben: ja

Anzahl und Höhe der zu vergebenden Preise:

Chaque candidat admis à concourir se verra attribuer une prime non révisable d’un montant maximal de 85 000 EUR HT après avis du jury sur la conformité des prestations remises au regard des exigences du règlement de consultation. Cela correspond à 80 % de la mission esquisse du projet. Le représentant du pouvoir adjudicateur, conformément aux propositions du jury, pourra décider de réduire ou supprimer la prime à des candidats, qui auront remis une offre non-conforme au programme de l’opération, incomplète ou insuffisamment approfondie, ou ne respectant pas le règlement de consultation. La réduction de la prime pourra être effectuée par le maître d’ouvrage dans les cas suivants:

— proposition d’un projet inconstructible ou incompatible avec le programme: réduction de 60 % de la prime;

— écart significatif et non justifié avec le budget de l’opération: réduction de 20 % de la prime;

— écart significatif et non justifié avec le tableau des surfaces du programme: réduction de 20 % de la prime.

Dans l’hypothèse où le maître de l’ouvrage ne pourrait donner suite au concours, l’attributaire pressenti ne pourra prétendre à aucune indemnité supplémentaire.

IV.3.2)Angaben zu Zahlungen an alle Teilnehmer:
IV.3.3)Folgeaufträge

Ein Dienstleistungsauftrag infolge des Wettbewerbs wird an den/die Gewinner des Wettbewerbs vergeben: ja

IV.3.4)Entscheidung des Preisgerichts

Die Entscheidung des Preisgerichts ist für den öffentlichen Auftraggeber/den Auftraggeber bindend: nein

IV.3.5)Namen der ausgewählten Preisrichter:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Montant prévisionnel des travaux: 20 500 000 EUR HT. Mise a disposition du dossier de consultation: conformément à aux articles R. 2132-1 à R. 2132-3 du décret nº 2018-1075 du 3.12.2018 relatifs au code de la commande publique, les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques sur le profil d’acheteur, à l’adresse suivante https://www.marches-securises.fr — conditions d’envoi et de remise des candidatures sont indiquées à l’article 4a du règlement de la consultation. Les dossiers de candidatures comprendront obligatoirement les éléments listés à l’article 2.1 du règlement de la consultation. Conditions d’envoi et de remise des offres sont indiquées à l’article 4b du règlement de la consultation. Le dépôt des offres se fera exclusivement par voie dématérialisée, avant la date et l’heure limite fixées sur la page de garde du règlement. Les candidats devront tenir compte des délais de chargement des fichiers pour respecter l’heure limite. Les dossiers des offres comprendront obligatoirement les éléments listés à l’article 2.1 du règlement de la consultation. Exception a la remise des offres par voie électronique: pour permettre une exposition dans la salle du jury d’une part, et d’autre part, pour prévenir tout incident lié à la capacité de notre plate-forme à supporter l’envoi de fichiers lourds, les pièces suivantes, en raison de leur nature, feront l’objet d’une transmission matérialisée séparée. Les quatre panneaux A0 anonymes seront transmis sur support rigide léger avec système d’accroche ou autoportant. Les prescriptions suivantes devront être respectées:

— les panneaux seront numérotés de 1 à 4;

— le titre suivant sera apposé sur chaque panneau: construction de la cité administrative du jardin d’essai — Abymes l’animation PPT anonyme, demandée à l’article 4.2.6, sera également remise par clé Usb.

Les candidats transmettent lesdits panneaux et la clé USB sous pli cacheté portant les mentions: offre pour: concours restreint de maîtrise d’œuvre sur esquisse pour la construction de la cité administrative du jardin d’essai — Abymes. Ne pas Ouvrir Remis contre récépissé au secrétariat du concours ou soient adressées par pli recommandé avec AR postal au secrétariat du concours à l’adresse suivante: Conseil départemental de la Guadeloupe — direction des marchés publics — Desmarais — 97100 Basse-Terre. Horaires des dépôts: les lundis, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 8h30-12h30. Délais d’exécution: la durée du marché est d’environ 52 mois à compter de sa notification jusqu’à la fin du délai de garantie de parfait achèvement. Le délai global du chantier a été estimé à 26 mois, incluant quatre mois de délai de préparation. Composition du jury: le jury est composé conformément aux articles R. 2162-22 et R. 2162-24 du code de la commande publique et selon les dispositions de l’article 1-8 du règlement de la consultation. Clauses sociales: le marché comporte une clause sociale d’insertion obligatoire, se traduisant pour le candidat choisit, par l’obligation de réserver sur le marché, une heure d’insertion pour 1 000 EUR HT de prestation, à des personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Tribunal administratif de la Guadeloupe
Postanschrift: rue Victor Hugues
Ort: Basse-Terre
Postleitzahl: 97100
Land: Frankreich
E-Mail: greffe.ta-basse-terre@juradm.fr
Telefon: +33 590814538
Fax: +33 590819670
Internet-Adresse: http://guadeloupe.tribunal-administratif.fr

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Greffe de Basse-Terre
Postanschrift: rue Victor Hugues
Ort: Basse-Terre
Postleitzahl: 97100
Land: Frankreich
E-Mail: greffe.ta-basse-terre@juradm.fr
Telefon: +33 590814538
Fax: +33 590819670
Internet-Adresse: http://guadeloupe.tribunal-administratif.fr

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

19/01/2021

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2021

Anzeige:
arcguide Sonderausgabe 2020
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 2
Ausgabe
2.2021 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:














Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de