Startseite »

Belgien, Wavre: Auftragsbekanntmachung (2022/S 102-284555)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Belgien, Wavre: Auftragsbekanntmachung (2022/S 102-284555)

27/05/2022

  
S102

Belgien-Wavre: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 102-284555

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Zone de Secours du Brabant Wallon
Nationale Identifikationsnummer: 0500.915.423_506911
Postanschrift: Chaussée des Collines, 52 Bte 5
Ort: Wavre
NUTS-Code: BE310 Arr. Nivelles
Postleitzahl: 1300
Land: Belgien
Kontaktstelle(n): Zone de Secours du Brabant wallon
E-Mail: julie.franck@incendiebw.be
Telefon: +32 10395575
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://brabant-wallon.secourspompiers.be/
Adresse des Beschafferprofils: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=445461

I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=445461

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Mission d’architecture et de coordination sécurité & santé – construction d’un poste de secours sur la Commune de Tubize

Referenznummer der Bekanntmachung: ZSBW-TUBNEW – Marché de service architecte-F02_0

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Le présent marché est un marché de services visant:

– Une mission complète de conception et suivi des travaux de construction d’un poste de secours et de ses abords à Tubize – Lot 1

– Une mission complète de Coordination sécurité et santé pour ces travaux – Lot 2

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: ja

Angebote sind möglich für alle Lose

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

une mission complète de conception et suivi des travaux de construction d’un poste de secours et de ses abords à Tubize

Los-Nr.: 1

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: BE310 Arr. Nivelles

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ce lot consiste en une mission complète d’architecture, de techniques spéciales et de stabilité, acoustique et PEB visant la conception et le suivi de l’exécution des travaux de construction d’un poste de secours et de ses abords à Tubize pour le compte de la Zone de secours du Brabant wallon.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 48

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Une mission complète de Coordination sécurité et santé dans le cadre de la construction d’un poste de secours et de ses abords à Tubize

Los-Nr.: 2

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

71317200 Dienstleistungen im Bereich Gesundheitsschutz und Sicherheit

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: BE310 Arr. Nivelles

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Le Lot 2 inclut toutes les Prestations nécessaires à une mission complète de coordination sécurité & santé (coordination- projet et coordination- réalisation) pour la conception et la réalisation d’un poste de secours et de ses abords à Tubize pour le compte de la Zone de secours du Brabant wallon.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 48

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pour le lot 1 : le Soumissionnaire doit établir qu’il disposera, si le Marché lui est attribué, d’une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour un montant minimum de 1.500.000,00 € par sinistre.

Pour le lot 2 : , le Soumissionnaire doit établir qu’il disposera, si le Marché lui est attribué, d’une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour un montant minimum de 1.000.000,00 euros.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Pour le lot 1: pour un montant minimum de 1.500.000,00 € par sinistre.

Pour le lot 2: pour un montant minimum de 1.000.000,00 euros.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pour le lot 1 :

le Soumissionnaire doit établir que l’équipe proposée pour l’exécution du Marché comporte au minimum les compétences suivantes :

– Un architecte

o Inscrit à l’ordre des architectes en Belgique ou sur une liste d’une organisation officielle similaire dans un autre Etat membre de l’Union de sorte qu’il établisse être habilité à exercer la profession d’architecte en Belgique conformément à la Réglementation

o Disposant d’une expérience de minimum 10 ans ;

o Maîtrisant la langue française à l’oral et à l’écrit

o Disposant d’une expérience en matière de marchés publics, dont il attestera par la description d’un projet

 De mission complète d’architecture

 réalisée pour un pouvoir adjudicateur belge

 d’une valeur (montant des travaux, HTVA) de minimum 1.500.000,00 €,

 réceptionné provisoirement au cours des 5 dernières années (à dater de la date publication de l’avis de marché)

 exécuté à l’entière satisfaction du pouvoir adjudicateur

o Disposant d’une expérience pertinente au regard de l’Ouvrage dont il attestera par la production de minimum de 3 projets de référence

 de missions complètes d’architecture visant la construction, rénovation ou l’extension de bâtiments publics ou privés,

 d’une valeur (montant des travaux) au minimum égale à 1.000.000,00 € (HTVA) et d’une valeur minimale égale à 3.000.000€ (HTVA) pour au moins un projet référence ;

 réceptionnés provisoirement au cours des 7 dernières années à dater de la date de publication de l’avis de marché

 réalisés à l’entière satisfaction du maître d’ouvrage

– Un ingénieur en stabilité

o Attestant de son titre d’études (diplôme d’ingénieur civil en construction)

o Disposant d’une expérience de minimum 10 ans

o Et maîtrisant la langue française à l’oral et à l’écrit

o Disposant d’une expérience pertinente, dont il attestera par la description de 2 projets (marché de travaux HTVA) pour un montant d’une valeur de minimum 1.500.000,00 €

 réceptionnés provisoirement au cours des 5 dernières années à dater de la date de publication de l’avis de marché

 réalisés à l’entière satisfaction du maître d’ouvrage

– Un ingénieur en techniques spéciales

o Attestant de son titre d’études (diplôme d’ingénieur en construction ou industriel)

o Disposant d’une expérience de minimum 10 ans

o Et maîtrisant la langue française à l’oral et à l’écrit

o Disposant d’une expérience pertinente, dont il attestera par la description de 2 projets (marché de travaux) pour un montant d’une valeur de minimum 1.000.000,00 €

 réceptionnés provisoirement au cours des 5 dernières années à dater de la date de publication de l’avis de marché

 réalisés à l’entière satisfaction du maître d’ouvrage

– Un expert en PEB

o Disposant de l’agrément pour des missions en Région wallonne

o Disposant d’une expérience de minimum 5 ans à dater de l’obtention de l’agrément précité

o Et maîtrisant la langue française à l’oral et à l’écrit

o Disposant d’une expérience pertinente, dont il attestera par la description d’un projet (marché de travaux) de 750.000,00 € avec comme objectif zéro émission.

 réceptionné provisoirement au cours des 5 dernières années à dater de la date de publication de l’avis de marché

 réalisé à l’entière satisfaction du maître d’ouvrage

– Un acousticien

o Attestant de son titre d’études (diplôme d’ingénieur en construction ou industriel)

o Disposant d’une expérience de minimum 5 ans

o Et maîtrisant la langue française à l’oral et à l’écrit

Pour le lot 2 :

le Soumissionnaire doit

– établir son accès à la profession, càd qu’il est habilité à exercer la fonction de coordinateur sécurité & santé en vertu de la Réglementation et, cet effet notamment ses titres d’études

– disposer d’une expérience de minimum 10 ans en coordination sécurité & santé

– disposer de minimum 5 projets de référence, pertinents au regard du projet du présent CSC :

o de missions complètes (projet /réalisation)

o réceptionnés provisoirement et pour lesquels le DIU a été soumis et approuvé par le maître d’ouvrage, au cours des 3 dernières années à compter de la date de publication de l’avis de marché

o exécutés à l’entière satisfaction du maître d’ouvrage

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Classe: N/A, Catégorie: N/A

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand

Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten

Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift:

voir III.1.3) Capacité technique et professionnelle

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 20/09/2022

Ortszeit: 14:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Französisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 20/09/2022

Ortszeit: 14:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Conseil d’Etat
Postanschrift: Rue de la Science, 33
Ort: Bruxelles
Postleitzahl: 1040
Land: Belgien

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Conseil d’Etat
Postanschrift: Rue de la Science, 33
Ort: Bruxelles
Postleitzahl: 1040
Land: Belgien

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Conseil d’Etat
Postanschrift: Rue de la Science, 33
Ort: Bruxelles
Postleitzahl: 1040
Land: Belgien

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

23/05/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2023
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 3
Ausgabe
3.2024 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:














Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de